建筑工程竣工验收日期如何确认

保留那爱 1个月前 已收到1个回答 举报

半路土匪 4星

共回答了491个问题采纳率:96.6% 评论

按照最高人民法院相关司法解释的规定,一般按照下述方式来确定竣工日期:  

1、建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期。  既然工程已经验收合格了,则将竣工验收合格之日定为竣工日期是比较合理的。  

2、承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期。  这种情况在实际纠纷此中经常发生,多数时候发包人有意拖延验收,致使工程无法及时验收,在此情况下,按照最高人民法院的相关司法解释的规定,一般以承包人提交验收报告之日为竣工日期。  

3、建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。  本来按照合同法规定,工程未经验收合格的不准交付使用。既然发包人在未经验收的情况下就擅自使用了,说明发包人放弃了工程质量的抗辩权,则理应将发包人占有使用建设工程之日视为竣工日期。

5小时前

23
可能相似的问题
Copyright © 2024 微短问答 All rights reserved. 粤ICP备2021119249号 站务邮箱 service@wdace.com